Ampliación y cerramiento zona descanso - Centro de recepción del museo ferroviario “museos vivos

Duración y prórrogas

Duración: 2 meses

Cláusula 11 PCAP El plazo de ejecución material de los trabajos, conforme al proyecto técnico, será de 2 meses (DOS). Conforme al artículo 237 LCSP la ejecución del contrato de obras comenzarán con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el director de obra procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano de contratación. El artículo 29.2 LCSP, contempla la posibilidad de una prórroga del contrato siempre que sus características permanezcan inalterables durante el periodo de duración de la prórroga, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir de conformidad con lo establecido en los artículos 203 a 207 de la presente Ley. Sin embargo, debe tenerse en cuenta el tiempo que obliga a ambas partes, ayuntamiento y contratista, impuesto por las condiciones de obtención y mantenimiento de la subvención, que conforme a la orden de concesión y la prórroga concedida por la Consejería establece que la actuación deberá finalizar el 1-9-2026. Esta circunstancia se deberá tener en cuenta en la solicitud y concesión de prórroga. Por consiguiente, sólo podrá concederse prorroga en circunstancias absolutamente ajenas al contratista y suficientemente justificadas (es decir, no solo manifestadas sino, en sentido estricto, justificadas) conforme a la regulación antedicha de la LCSP. La demora del contratista conlleva la facultad del órgano de contratación para resolver el contrato en los términos establecidos en el presente pliego y, en su defecto, en la LCSP.

Criterios de adjudicación

• Mejor precio(Automático)Ponderación: 100

Solvencia económica y financiera

• Artículos 87 LCSP y 11.4.a) RGLCAP Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de ofertas. Se reputará solvente cuando el volumen de negocios sea igual o superior a l valor estimado del contrato (66.678,57€) Se declarará en el momento de presentar la oferta con la cumplimentación del ANEXO I. Al licitador que haya presentado la mejor oferta, si de ROLECE o equivalente registro autonómico o de la clasificación no se deduce, se le pedirá la acreditación de los requisitos declarados. Se acredita por medio de la declaración anual de IVA (modelo 390) del mejor ejercicio de los tres últimos disponibles y la justificación de su presentación en plazo en Hacienda

Solvencia técnica o profesional

• Artículos 88 LCSP y 11 RGLCAP Se reputará solvente el licitador en quien concurra una u otra de las siguientes circunstancias: l) Experiencia en la ejecución de obras similares. El licitador deberá haber ejecutado, en el curso de los cinco (5) últimos años, al menos una obra de características similares cuyo importe sea igual o superior al 50% del presupuesto base de licitación (80.681,06*0,50 = 40.340,53€) o alternativamente dos obras de características similares cuyo importe acumulado sea igual o superior al presupuesto base de licitación (80.681,06€). Se considerarán obras similares aquellas que incluyan trabajos de ejecución o rehabilitación de fachadas, trabajos en estructura metálica, rehabilitación de envolventes o sustitución de carpinterías exteriores. No será necesaria coincidencia exacta de todas las unidades de obra, bastando que la actuación guarde analogía técnica con el objeto del contrato. ll) Medios materiales. Recogiendo asimismo la sugerencia incluida en el proyecto técnico, el licitador deberá disponer de los medios materiales y auxiliares necesarios, incluidos los adecuados para trabajos en altura y equipos para la manipulación de vidrio de gran formato (ventosas de alta capacidad). Dichos medios podrán ser propios o contratados con terceros (subcontratación de taller especializado), debiendo el adjudicatario garantizar su disponibilidad efectiva y manteniendo la responsabilidad íntegra frente a la Administración. Se declarará en el momento de presentar la oferta con la cumplimentación del ANEXO I. Al licitador que haya presentado la mejor oferta, si del ROLECE o equivalente registro autonómico de la clasificación no se deduce, se le pedirá la acreditación de lo declarado responsablemente en el momento de la verificación de la veracidad de los requisitos declarados. Se acreditará mediante la relación firmada de las obras ejecutadas conforme al modelo ANEXO IV. junto con la documentación que se detalla en la cláusula 20.c) PCAP

Garantías

• Definitiva: 5 %

Requisitos específicos

• No prohibición para contratar
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• Capacidad de obrar
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social