Obras de montaje, desmontaje y alquiler de estructuras modulares, cubrición, distribución interna, entarimado y decoración de la caseta de LIPASAM, durante la Feria de abril de Sevilla

Duración y prórrogas

Duración: 1 año

Una vez trascurrido dicho plazo se podrá prorrogar anualmente hasta alcanzar una duración máxima del presente contrato de cuatro años. Las prórrogas se acordarán por el órgano de contratación y serán obligatorias para el adjudicatario. En caso de ejercitarse las mismas, el contratista deberá garantizar las mismas condiciones por la que resultó adjudicatario de la licitación.

Criterios de adjudicación

• Oferta económica(Automático)Ponderación: 45
• Cualificación y experiencia del equipo técnico(Automático)Ponderación: 30
• Valorados mediante Juicios de Valor(Juicio de valor)Ponderación: 25

Solvencia económica y financiera

• Se deberá acreditar una cifra de negocios igual o superior a 1,5 veces el importe de licitación en alguno de los tres últimos años

Solvencia técnica o profesional

• Relación de contratos de similar naturaleza al demandado (montaje de casetas de feria similares a la caseta de LIPASAM (superficie de caseta superior a 250 m²), formalizados en los cinco últimos años. En concreto se exigirán un mínimo de tres (3) contratos de trabajos realizados en montaje de casetas de feria similares a la caseta de feria de LIPASAM (superficie de caseta superior a 250 m²) en el conjunto de los cinco últimos años y debe indicarse su importe, fecha y destinatario.

Garantías

• Definitiva: 5 %

Requisitos específicos

• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• Capacidad de obrar
• No prohibición para contratar
• No estar incurso en incompatibilidades
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias