Contrato de obras 3ª fase restauración del Antiguo Monasterio de San Salvador para usos culturales y turísticos en Oña (burgos)

Duración y prórrogas

Duración: 18 meses

Criterios de adjudicación

• Oferta económica(Automático)Ponderación: 40
• Memoria de actuación para la ejecución del servicio(Juicio de valor)Ponderación: 20
• Programa de ejecución de los trabajos(Juicio de valor)Ponderación: 10
• Reducción del Plazo de ejecución de la obra(Automático)Ponderación: 10
• Experiencia en ejecución de obras en BIC(Automático)Ponderación: 10
• Ampliación de plazo de garantía(Automático)Ponderación: 10

Solvencia económica y financiera

• Se exige que acrediten un volumen anual de negocios que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres (3) últimos concluidos, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato. Importe exigido: 4.777.410,90 €

Solvencia técnica o profesional

• Se establece como obligación la adscripción al contrato de los siguientes: -Un/a Jefe/a de Obra con experiencia en ejecución de obras en, al menos, un Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento, como medio personal necesario para la ejecución del contrato, porque la obra a ejecutar se realizará en un Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento (art. 76 LCSP). -El licitador que resulte adjudicatario deberá adscribir dicho medio acreditando la experiencia mediante el Curriculum Vitae antes del inicio de la obra.
• Se exige que acrediten su experiencia mediante la justificación de la realización de al menos tres (3) obras del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, en el curso de los cinco (5) últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato. Importe exigido: 2.229.458,42

Garantías

• Definitiva: 5 %

Requisitos específicos

• No prohibición para contratar