Reurbanización de la Plaza de la Iglesia de Almayate (Málaga)

Duración y prórrogas

Duración: 2 meses

Criterios de adjudicación

• Mejor oferta económica(Automático)Ponderación: 90
• Ampliación del Plazo de Garantía(Automático)Ponderación: 10

Solvencia económica y financiera

• El licitador podrá acreditar la solvencia económica, indistintamente mediante la opción a) o b): a) La clasificación Grupo G; Subgrupo 6; Categoría 1; o b) a través de los requisitos de solvencia que aparecen recogidos en el apartado 11.B.1) del Anexo I del PCAP. En principio, el licitador deberá cumplimentar y aportar la declaración responsable, rellenable del Anexo II, que se adjunta en la herramienta de preparación y presentación de la PLACSP. En caso de resultar propuesto como adjudicatario, se requerirá para que acredite la solvencia económica y financiera en la forma establecida en el apartado 11.B.1 del Anexo I del PCAP.

Solvencia técnica o profesional

• El licitador podrá acreditar la solvencia técnica, indistintamente mediante la opción a) o b): a) La clasificación Grupo G; Subgrupo 6; Categoría 1; o b) a través de los requisitos de solvencia que aparecen recogidos en el apartado 11.B.2) del Anexo I del PCAP. En principio, el licitador deberá cumplimentar y aportar la declaración responsable, rellenable del Anexo II, que se adjunta en la herramienta de preparación y presentación de la PLACSP. En caso de resultar propuesto como adjudicatario, se requerirá para que acredite la solvencia técnica en la forma establecida en el apartado 11.B.2) del Anexo I del PCAP.
• Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas
• Concreción de las condiciones de solvencia. Se deberá adscribir a la ejecución del contrato un Jefe de Obra con titulación relacionada con la materia de ejecución de obras urbanas de pavimentación, preferentemente ICCP o ITOP, con experiencia mínima de 3 años en obras de pavimentación. Modo de acreditación: Mediante presentación de la declaración responsable de compromiso, conforme al modelo del Anexo II del PCAP. En caso de resultar propuesto como adjudicatario, se deberá aportar declaración responsable designando Jefe de obra para la ejecución del contrato, copia del título universitario y curriculum acreditativo de la experiencia en obras de similar clasificación.

Requisitos específicos

• Se podrá acreditar la solvencia indistintamente mediante la clasificación o mediante los requisitos de solvencia recogidos en el apartado 11.B del Anexo I del PCAP. El licitador deberá cumplimentar y firmar la declaración responsable del Anexo II del PCAP. En caso de resultar propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación acreditativa cuando sea requerido para ello por el órgano competente.
• Capacidad de obrar
• No estar incurso en incompatibilidades
• No prohibición para contratar
• Declaración sobre personas con discapacidad