Obras de "Iluminación Eficiente Led en Paseo Marítimo de Torre del Mar, T.M. de Vélez-Málaga" (AVM.0.19.22 - 137/2024/CON_ANT24)

Duración y prórrogas

Duración: 2 meses

Criterios de adjudicación

• 1. Mejor oferta económica.(Automático)Ponderación: 50
• 2. Asunción de mejoras por parte del licitador.(Automático)Ponderación: 40
• 3. Ampliación del plazo de garantía.(Automático)Ponderación: 10

Solvencia económica y financiera

• El licitador podrá acreditar la solvencia económica, indistintamente mediante la opción a) o la b): a) Clasificación: Grupo I; Subgrupo 1; Categoría 2; o b) los requisitos mínimos de solvencia económica que aparece recogido en el apartado 11.B.1) del Anexo I del PCAP. En principio, el licitador deberá aportar la declaración responsable del Anexo II que se adjunta en la herramienta de preparación y presentación de la PLACSP. En caso de resultar propuesto como adjudicatario se le requerirá para que acredite la solvencia económica y financiera en la forma establecida en el apartado 11 del anexo I del PCAP.

Solvencia técnica o profesional

• Concreción de las condiciones de Solvencia: Apartado 12 del Anexo I del PCAP: Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato del Jefe de Obra que poseerá el título relacionado con la materia de ejecución de obras urbanas de alumbrado/electricidad. (Preferentemente Ingeniero técnico industrial o Grado en ingeniería eléctrica) y una experiencia mínima de tres años en obras de similar clasificación. Modo de acreditación: Mediante presentación de la declaración responsable de compromiso, conforme al modelo del Anexo II del PCAP. En caso de resultar propuesto como adjudicatario, se deberá presentar titulación académica y curriculum vitae de la persona que se designe como jefe de obra, cuando sea requerido para ello.
• El licitador deberá indicar mediante cumplimentación de los campos habilitados del Anexo II del PCAP, si tiene previsto subcontratar, y en su caso, la parte del contrato a subcontratar, su importe y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas, conforme al apartado 25 del Anexo I del PCAP.
• El licitador podrá acreditar la solvencia técnica, indistintamente mediante: a) Clasificación: Grupo I; Subgrupo 1; Categoría 2; o b) los requisitos mínimos de solvencia técnica recogidos en el apartado 11.B.2) del Anexo I del PCAP. En principio, el licitador deberá aportar la declaración responsable del Anexo II que se adjunta en la herramienta de preparación y presentación de la PLACSP. En caso de resultar propuesto como adjudicatario se le requerirá para que acredite la solvencia técnica en la forma establecida en el apartado 11 del anexo I del PCAP.

Requisitos específicos

• Capacidad de obrar
• Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
• Declaración sobre personas con discapacidad