Contrato de Obras de Contrato de Obras de “Rehabilitación de la Casa del Guarda como centro de recepción e interpretación en espacio natural de uso público protegido `Monte Arabí´” Actuación 3, Eje 1 del Plan de Sostenibilidad Turística en destino Yecla ES+, financiadas por el ITREM en el marco del PRTR Financiado por la Unión Europea- Next Generatión EU

Duración y prórrogas

Duración: 8 meses

No existen opciones diferentes a las definidas en los pliegos del contrato

No existe la posibilidad de prórroga

Criterios de adjudicación

• Precio(Automático)Ponderación: 80
• Mejora de Aumento del Plazo de Garantía del Contrato(Automático)Ponderación: 20

Solvencia económica y financiera

• Deberá de acreditarse la solvencia técnica y la económica y financiera de acuerdo con lo establecido en el apartado H1 (volumen de negocio por importe de 122993.10 €) o alternativamente puede acreditarse con la clasificación en el Grupo C, Subgrupo 4, categoría 1 y Grupo C, Subgrupo 6, categoría 1

Solvencia técnica o profesional

• Deberá de acreditarse la solvencia técnica mediante relación de obras de los últimos 5 años, con un importe anual superior 57396.78 € con la clasificación en el Grupo C, Subgrupo 6, categoría 1 y Grupo C, Subgrupo 4, categoría 1.

Garantías

• Especial: 5 %
• Definitiva: 5 %

Requisitos específicos

• No estar incurso en incompatibilidades
• No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
• Capacidad de obrar
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• No prohibición para contratar
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social