Contrato de obras de reforma de vestuarios y obras complementaria en en Pabellón deportivo A MACOCA, en Pazos de Reis, subvencionado por II Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas (II PEID) (Expte.2025003510).

Duración y prórrogas

Duración: 3 meses

Criterios de adjudicación

• Prezo ofertado(Automático)Ponderación: 53.33
• Memoria, programa de trabajos y plazo de ejecución(Juicio de valor)Ponderación: 50
• Incremento do prazo de garantía(Automático)Ponderación: 20
• Asunción polo contratista á súa conta, sen custo algún para o Concello, dos custos e traballos correspondentes ao control arqueolóxico sobre os desterres ocasionados polas obras, según o esixido na resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de data 27.05.2025(Automático)Ponderación: 20
• Programa de actuaciones medioambientales(Juicio de valor)Ponderación: 15
• Memoria de minimización de impacto a los usuarios(Juicio de valor)Ponderación: 15
• Memoria de seguridad y salud(Juicio de valor)Ponderación: 10
• Plan de calidad(Juicio de valor)Ponderación: 10
• Elaboración e entrega ao Concello de Tui de documentación multimedia.(Automático)Ponderación: 6.67

Solvencia económica y financiera

• Mediante declaración sobre el volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas. Se establece como requisito mínimo de solvencia en este apartado, que el año de mayor volumen de negocios en el citado periodo deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato. En todo caso deberá aportarse documentación justificativa o acreditativa del volumen o cifra de negocios declarado, mediante las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda, o mediante los libros de contabilidad y cuentas anuales debidamente legalizados por el Registro Mercantil en el caso de los empresarios individuales no inscritos en dicho Registro

Solvencia técnica o profesional

• Mediante relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes. Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Se deberá acreditar como requisito mínimo de solvencia técnica que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución del periodo citado de 5 años, en trabajos del grupo o subgrupo al que corresponda el contrato, sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato.

Garantías

• Definitiva: 5 %

Requisitos específicos

• Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados