Contrato de obras para el desarrollo del “Proyecto Básico y de Ejecución de renovación de la calle Puerta de Santiago. 2ª fase Plaza de Campo de Carniceros. Ciudad Rodrigo (Salamanca)”.

Duración y prórrogas

Duración: 4 meses

Criterios de adjudicación

• Precio más bajo(Automático)Ponderación: 50
• Memoria Técnica(Juicio de valor)Ponderación: 20
• Programa de trabajos(Juicio de valor)Ponderación: 10
• Minimización impacto usuarios(Juicio de valor)Ponderación: 10
• Ampliación del plazo de garantía(Automático)Ponderación: 5
• Actuaciones medio ambientales(Juicio de valor)Ponderación: 5

Solvencia económica y financiera

• Este requisito se acreditará INICIALMENTE mediante la presentación del DEUC. POSTERIORMENTE, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación que figura en la 8.3.1 PCA. Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior una vez y media el valor estimado del contrato, excluido IVA (V.E. (158.283,77 €) x 1,5 = 237.425,66 €)
• Este requisito se acreditará INICIALMENTE mediante declaración responsable conforme al formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). POSTERIORMENTE, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación que figura en la 8.3.1 b) PCA. Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato, esto es, 237.425,66 €

Solvencia técnica o profesional

• Este requisito se acreditará INICIALMENTE mediante declaración responsable conforme al formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). POSTERIORMENTE, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación que figura en la 8.3.2 PCA. Se presentarán certificados de buena ejecución de obras ejecutadas en el curso de los cinco (5) últimos años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento del valor estimado del contrato. (V.E (158.283,77 €) x 0,70 = 110.798,64 €)

Garantías

• Definitiva: 5 %

Requisitos específicos

• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• No prohibición para contratar
• Capacidad de obrar