866/2023 De las obras del Proyecto de sustitución de las redes de saneamiento de la calle Manuel Siurot de Gibraleón

Duración y prórrogas

Duración: 90 días

Criterios de adjudicación

• Oferta económica(Automático)Ponderación: 80
• Ampliación del plazo de garantía(Automático)Ponderación: 20

Solvencia económica y financiera

• Póliza de Responsabilidad Civil en vigor del ofertante. Este requisito se acreditará mediante la presentación de certificado expedido por la Compañía Aseguradora en el que conste que el licitador se encuentra al corriente de pago de la misma y, además, contendrá, al menos, los siguientes datos: n.º de póliza, periodo de vigencia, actividades que cubre la citada póliza y las coberturas con el importe asegurado. El adjudicatario deberá, a requerimiento de GIAHSA, adjuntar las condiciones generales y particulares de la póliza de Responsabilidad Civil.

Solvencia técnica o profesional

• Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7), firmados y sellados. Deberá aportarse el documento que se adjunta a este Pliego y no trasladado a otro formato o documento diferente al incluido en el presente Pliego.
• El licitador deberá demostrar experiencia en la ejecución de obras de abastecimiento o saneamiento en zonas urbanas, por importe igual o superior al presupuesto base de licitación, en los últimos tres años. Para acreditar este requisito, el licitador deberá aportar un certificado de buena ejecución, emitido por empresa o administración receptora de la obra, de haber realizado, al menos, una obra de abastecimiento o saneamiento en zonas urbanas, en los últimos tres años, por importe igual o superior al presupuesto base de licitación. Este requisito de solvencia también podrá acreditarse mediante la aportación de las siguientes Clasificaciones: E - HIDRÁULICAS. 1 - Abastecimientos y saneamientos. Categoría 2 G- VIALES Y PISTAS. 6-obras viales sin cualificación específica. Categoría 2. Si el licitador pretende acreditar la solvencia mediante clasificación, deberá disponer de ambas clasificaciones, no siendo suficiente el ostentar sólo una de ellas.
• El licitador deberá presentar una declaración responsable en la que se comprometa a asignar al contrato el equipo humano y técnico necesario para cumplir con la calidad, plazo y precio especificada para esta obra en el proyecto correspondiente. El contratista deberá asignar al contrato un jefe de obra con titulación, al menos, de Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico, con una experiencia de 5 años como jefe de obra en obras similares, y una dedicación mínima al contrato del 25%. Para acreditar este requisito, el licitador especificará en su declaración responsable el nombre y apellidos del jefe de obra que adscribirá a la ejecución del contrato, así como una relación pormenorizada de las obras similares donde ha ejercido como jefe de obra. El adjudicatario, previo requerimiento de GIAHSA, deberá aportar la titulación del jefe de obra, así como los certificados de buena ejecución de las obras relacionadas en la declaración responsable, que acrediten la experiencia de dicho jefe de obra. Además, el contratista deberá asignar al contrato un encargado, con una experiencia de 10 años en obras similares, y una dedicación del 100% a este contrato. Para acreditar este requisito, el licitador especificará en su declaración responsable el nombre y apellidos del encargado que adscribirá a la ejecución del contrato, así como una relación pormenorizada de las obras similares donde ha ejercido como encargado. El adjudicatario, previo requerimiento de GIAHSA, deberá aportar los certificados de buena ejecución de las obras relacionadas en la declaración responsable, que acrediten la experiencia de dicho encargado.
• El licitador deberá estar inscrito en el REA (Registro de Empresas Acreditadas) y aportar el certificado de Inscripción en dicho Registro, para acreditar este requisito.

Garantías

• Definitiva: 5 %

Requisitos específicos

• Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados