Obras de recrecimiento de los lagos de Bellavista en Avenida Mare Nostrum , conforme al Proyecto Técnico redactado por los Ingenieros D. Antonio Pablo Romero Gandullo y D. Javier Merino Crespín, de fecha diciembre de 2017, aprobado el 13 de junio de 2019.

Duración y prórrogas

Duración: 60 días

Plazos parciales: SI. Detalle: los previstos en el programa de trabajo que el adjudicatario ha de presentar. Prórroga: NO

Criterios de adjudicación

• Oferta Económica para la ejecución del Contrato de Obras(Automático)Ponderación: 90
• Reducción del plazo de ejecución del contrato de obras(Automático)Ponderación: 10

Solvencia económica y financiera

• Conforme Anexo 4.1 del PCAP

Solvencia técnica o profesional

• En su caso, para empresas de nueva creación, conforme anexo 4.2 del PCAP
• Certificado de clasificación: Potestativo Conforme anexo 4.3 del PCAP
• Conforme Anexo 4.2 del PCAP

Garantías

• Definitiva: 5 %

Requisitos específicos

• Capacidad de obrar
• Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
• Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
• No estar incurso en incompatibilidades
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• No prohibición para contratar